Договор подряда — скачать образец 2026 года

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. ____________                                                                                              «» __________ 20__ г.

________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании ________________, с одной стороны,
и
**________________**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика комплекс работ, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Перечень, объем и содержание работ определяются в Техническом задании (Приложение №1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Сроки выполнения работ:

• дата начала: «» _________ 20 г.;
• дата окончания: «» _________ 20 г.;
• промежуточные этапы (при наличии) указываются в графике выполнения работ.

1.4. Подрядчик самостоятельно организует процесс выполнения работ, если иное прямо не предусмотрено Договором.

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ составляет __________ (__________________) рублей.

2.2. Цена договора является твердой и включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств.

2.3. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

2.5. По соглашению Сторон возможна поэтапная оплата выполненных работ.

3. Условия выполнения работ

3.1. Работы выполняются Подрядчиком собственными силами и средствами. Привлечение субподрядчиков допускается только с письменного согласия Заказчика.

3.2. Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, предоставляются Подрядчиком, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

3.3. Подрядчик несет риск случайной гибели результата работ до его передачи Заказчику.

3.4. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом выполнения работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.5. В случае выявления недостатков Заказчик направляет письменное уведомление с указанием выявленных дефектов и срока их устранения.

3.6. При существенном нарушении сроков или требований к качеству Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

4. Порядок сдачи и приемки

4.1. По завершении работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности к сдаче результата.

4.2. Приемка осуществляется путем подписания Акта сдачи-приемки работ.

4.3. Заказчик обязан в течение ___ рабочих дней с момента получения уведомления либо подписать Акт, либо направить мотивированный отказ.

4.4. При отсутствии письменных замечаний в установленный срок результат работ считается принятым.

5. Качество и гарантийные обязательства

5.1. Результат работ должен соответствовать условиям Договора, требованиям законодательства Российской Федерации и применимым стандартам.

5.2. Гарантийный срок составляет ___ месяцев с момента подписания Акта.

5.3. В течение гарантийного срока выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за его счет в разумный срок.

6. Ответственность Сторон

6.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона, нарушившая обязательства, обязана возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки.

6.3. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе выполнения работ, если не докажет отсутствие своей вины.

7. Срок действия и расторжение

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств.

7.2. Договор может быть расторгнут:

• по соглашению Сторон;
• по инициативе одной из Сторон при существенном нарушении условий Договора другой Стороной;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана уведомить другую Сторону в течение 5 рабочих дней.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров.

9.2. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ответчика.

10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения действительны при условии их письменного оформления.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
Наименование: __________________________
ИНН/ОГРН: __________________________
Адрес: __________________________
Р/с: __________________________

Подпись: _____________ /_____________/

Подрядчик:
Наименование: __________________________
ИНН/ОГРН: __________________________
Адрес: __________________________
Р/с: __________________________

Подпись: _____________ /_____________/

М.П. (при наличии)